设为首页 | 加入收藏 | 联系方式 | 申请链接 
站内搜索
北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 | 四川 | 浙江 | 辽宁 | 河南 | 湖北 | 福建 | 河北 | 湖南 | 黑龙江
江西 | 山西 | 安徽 | 陕西 | 海南 | 云南 | 甘肃 | 内蒙 | 贵州 | 新疆 | 西藏 | 青海 | 广西 | 宁夏 | 吉林 | 香港
  当前位置: 首页 >>案例精选 >>正文
          作者: 来源:  发布时间:2020-3-20 19:02:47
认定停工损失需考量是否与合同效力有关

朱某挂靠一家建筑公司,以该建筑公司项目部名义与某房地产公司签订了一份建设工程施工合同。施工中因发包方原因多次停工,后双方因工程款纠纷打起了官司。关于停工损失费,发包方认为因朱某的项目部挂靠该建筑公司,所以双方签订的合同无效,双方应按照过错大小分担停工损失。请问这种说法能否成立? 读者:李明

  李明读者:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第三条的规定,建设工程施工合同无效,一方当事人请求对方赔偿损失的,应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。可见要确定建设工程施工中的损失,需要分清哪些损失是无效合同造成的,哪些损失与合同效力无关。对于因合同无效造成的损失,由造成损失的过错方承担;对于不是合同无效造成的损失,基于诚实信用原则,应由造成实际损失的过错方承担,不适用《合同法》58条规定。

 
--> 相关链接
 
· 妨害疫情防控或触碰法律底线
· 被征房屋价值根据实情综合考虑确定
· 被征房屋价值根据实情综合考虑确定
· 商铺被征收停业损失可补偿
· 当事人无故不出庭质证视为权利放弃
· 被收养的弃儿无义务赡养生父母
· 合同无效不是拒付工程款的理由
· 因受疫情影响时效应中止计算
· 拒绝隔离致疫情传播 足球比分有权解雇
· 医疗期内非法解除合同员工可要求继续履行
 
  综合新闻 更多>>
--> 最新投拆
--> 联动记者 --> 联动律师
记者在线 记者咨询 记者在线 记者咨询
记者在线 记者咨询 记者在线 记者咨询
记者在线 记者咨询 记者在线 记者咨询
记者在线 记者咨询 记者在线 记者咨询

 最高检察院 最高人民法院 国家篮球比分 国家人事部 国家农业部国家外交部 国家邮政局 广播电视局 国家体育总局 国家司法部 国家铁道部 国家审计署 药品监督局 国家测绘局
 中国海关总署 国家即时比分 国家财政部 国家水利部 国家证监局 国家烟草局 知识产权局 国家税务总局 信息产业部 国土资源部 国家发改委 劳动社保部 国家海洋局 中国人民银行
 国家工商总局 国家监察部 国家建设部 国家卫生部 国家林业局 国家统计局 国家环保总局 国家民政部 国家交通部 国家文化部 国家旅游局 新闻出版署 煤炭工业局
 中国民航总局 国家商务部 国家计生委 国家纺织局 国家银监局 国家信访局 国家轻工业局 国家质监总局
友情链接: 人民网   新华网   中央电视台   凤凰网   南方周末   法制日报   经济日报   百 度   正 义 网   传播中国网   焦点新闻网   时代纪实网   中国传媒联盟   中国发展报道网   人物访谈   产新网   香港卫视经济新闻网   中海网   环境时报网   辽新网   东方视点
   
本站点所有内容为公道网版权所有,未经公道网许可不得转载。
Copyright@xfrbah.com.cn All Rights Reserved 邮箱:gongdao551@126.com 皖ICP备12004459号
博聚网