设为首页 | 加入收藏 | 联系方式 | 申请链接 
站内搜索
北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 | 四川 | 浙江 | 辽宁 | 河南 | 湖北 | 福建 | 河北 | 湖南 | 黑龙江
江西 | 山西 | 安徽 | 陕西 | 海南 | 云南 | 甘肃 | 内蒙 | 贵州 | 新疆 | 西藏 | 青海 | 广西 | 宁夏 | 吉林 | 香港
  当前位置: 首页 >>案例精选 >>正文
          作者: 来源:  发布时间:2020-1-7 12:23:30
项目部对外签订的分包合同是否有效?

黄冬松

  铜陵某勘探工程公司(以下简称勘探公司)于2015年底,经招投标承包了铜陵某区政府发包的某矿山生态环境治理工程,双方签订了《建设工程施工合同》。为建设该工程,该勘探公司成立了工程项目部,由李某、陶某担任项目部负责人。

  2017年10月,该项目部与某生态环境治理公司(以下简称环境治理公司)签订一份分包合同,将该项目的部分绿化、边坡植被恢复工程交由该环境治理公司施工。李某在分包合同上签字,加盖了勘探公司项目部公章。施工结束后,双方对工程量进行了确认。后李某向环境治理公司支付了25万元工程款,剩余35万元未支付。2018年9月,该环境治理项目通过验收。

  2019年初,环境治理公司将勘探公司起诉至法院,要求支付剩余工程款35万元及按分包合同规定的每日万分之五标准,计算逾期付款违约金。庭审中,勘探公司自认与李某、陶某系挂靠关系。一审法院经审理认为,勘探公司项目部与环境治理公司签订的分包合同系双方真实意思表示,不违反法律规定,合同有效。但因勘探公司项目部系勘探公司的内设机构,不具备法人资格,所以该分包合同项下的权利和义务,应当由勘探公司承担。根据分包合同中关于工程款支付和违约责任的约定,一审法院判决勘探公司向环境治理公司支付工程款35万元及逾期付款的违约金(从验收合格之日起,按照每日万分之五的标准计算至给付之日止)。

  判决后,勘探公司不服,认为分包合同是项目部与环境治理公司签订,与勘探公司无关,勘探公司不应承担35万元工程款及逾期付款的违约金,提起了上诉。

  勘探公司是否担责,关键是项目部是否有权以己之名对外签订分包合同。

  二审法院在审理中,法官们认为,项目部挂靠在勘探公司,不具备独立的法人资格,无权以项目部的名义对外签订合同,其与环境治理公司签订的分包合同应属无效。一审判决基于合同有效,支持环境治理公司要求支付工程欠款及逾期付款违约金的诉讼请求,那么,二审能否在认定该建设工程分包合同无效的前提下,直接判决勘探公司承担工程欠款的利息损失呢?

  有观点认为,环境治理公司一审起诉未主张工程欠款利息,一审未就此作出判决,按照不告不理的原则,二审不能直接判决勘探公司承担工程欠款的利息损失。也有观点认为,一审判决是基于认定合同有效,现二审认定该分包合同无效,从保障当事人权利的角度出发,应将该案发回重审。还有观点认为,环境治理公司基于合同有效的主张,起诉时提出了逾期付款违约金,其本意并未放弃工程欠款的利息,且利息属于法定孳息,可作为无效合同的损失,二审法院可直接判决勘探公司承担工程欠款的利息损失。

  经审理,二审法院认为,勘探公司自认与李某、陶某存在挂靠关系,李某作为自然人无权承包、发包、分包工程,李某以项目部名义对外签订的工程分包合同,因违反法律强制性规定而无效。项目部欠环境治理公司的工程款35万元,应由被挂靠人勘探公司承担连带给付责任。因涉案的分包合同无效,故其中约定的违约金条款无效,考虑到利息是法定孳息,依法二审判决勘探公司承担工程款35万元及利息损失。

法官说法

  本案中,根据分包合同中关于工程款支付和违约责任的约定,勘探公司要按照每日万分之五的标准向环境治理公司支付逾期付款违约金。作为被挂靠的单位,勘探公司仅收取一定的管理费,要承担工程欠款及明显较高的违约金不符合公平原则。因此二审法院认定该分包合同无效。由于双方当事人都有过错,故法院依照中国人民银行发布的同期同类贷款利率,判决勘探公司支付欠付工程款的利息损失,不损害当事人的诉讼权利和实体权利,也更加公平合理。

 
--> 相关链接
 
· 前日参保次日受伤应享受工伤待遇
· 员工工龄与八种利益相关
· 醉酒驾车致自己重伤构成交通肇事
· 停车场失修灯架砸坏小车物业应赔
· 未按照合同足额发放工资 用人单位被判支付补偿金
· 计件工资制仍可索要加班费
· 夫妻分居未离婚仍需尽相互扶助义务
· 法院能否拍卖查封的农房?
· 原标题:上下班途中摔伤哪些情况算工伤
· 帮忙不料遭遇意外死亡“东家”赔偿21万
 
  综合新闻 更多>>
--> 最新投拆
--> 联动记者 --> 联动律师
记者在线 记者咨询 记者在线 记者咨询
记者在线 记者咨询 记者在线 记者咨询
记者在线 记者咨询 记者在线 记者咨询
记者在线 记者咨询 记者在线 记者咨询

 最高检察院 最高人民法院 国家篮球比分 国家人事部 国家农业部国家外交部 国家邮政局 广播电视局 国家体育总局 国家司法部 国家铁道部 国家审计署 药品监督局 国家测绘局
 中国海关总署 国家即时比分 国家财政部 国家水利部 国家证监局 国家烟草局 知识产权局 国家税务总局 信息产业部 国土资源部 国家发改委 劳动社保部 国家海洋局 中国人民银行
 国家工商总局 国家监察部 国家建设部 国家卫生部 国家林业局 国家统计局 国家环保总局 国家民政部 国家交通部 国家文化部 国家旅游局 新闻出版署 煤炭工业局
 中国民航总局 国家商务部 国家计生委 国家纺织局 国家银监局 国家信访局 国家轻工业局 国家质监总局
友情链接: 人民网   新华网   中央电视台   凤凰网   南方周末   法制日报   经济日报   百 度   正 义 网   传播中国网   焦点新闻网   时代纪实网   中国传媒联盟   中国发展报道网   人物访谈   产新网   香港卫视经济新闻网   中海网   环境时报网   辽新网   东方视点
   
本站点所有内容为公道网版权所有,未经公道网许可不得转载。
Copyright@xfrbah.com.cn All Rights Reserved 邮箱:gongdao551@126.com 皖ICP备12004459号
博聚网